Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado
Contrato que celebran, por una parte, Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará «HERDEZ», y por la otra Racks y Logística MX, a quien en lo sucesivo se le denominará «EL CONTRATISTA», al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.
Cláusulas
«EL CONTRATISTA» se obliga a ejecutar para «HERDEZ» los trabajos consistentes en Suministro e instalación de racks selectivos para almacén de producto terminado (4,200 posiciones)., en Planta San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, de conformidad con el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y la Normativa de Proyecto y Construcción de Herdez que forman parte integrante de este contrato.
El monto total de los trabajos es de $2,600,000 ($2,600,000.00 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.
«EL CONTRATISTA» ejecutará los trabajos en un plazo de 70 días naturales, iniciando el 02 feb 2026 y concluyendo el 13 abr 2026, conforme al programa de ejecución autorizado.
«HERDEZ» otorgará un anticipo del 20% del monto del contrato, el cual se amortizará proporcionalmente en cada estimación.
Los trabajos se pagarán mediante estimaciones mensuales de trabajos ejecutados, revisadas y autorizadas por la supervisión de «HERDEZ» en la plataforma de control de proyectos, con un plazo de pago de 30 días naturales a partir de su autorización.
«EL CONTRATISTA» entregará fianza de anticipo por el 100% del mismo, fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato y fianza de vicios ocultos por el 10% con vigencia de 12 meses a partir del acta de entrega‑recepción.
Los trabajos se ejecutarán conforme a la Normativa de Proyecto y Construcción de Herdez vigente a la fecha de firma (códigos HZ‑…), a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y a las especificaciones particulares del proyecto. Cualquier desviación requerirá orden de cambio autorizada.
Toda modificación al alcance, monto o plazo deberá tramitarse mediante la plataforma, con referencia a la normativa y a los catálogos de referencia de «HERDEZ», y surtirá efectos sólo con la autorización por escrito de la Gerencia de Construcción.
«EL CONTRATISTA» cumplirá las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e higiene (STPS) y las políticas de seguridad e inocuidad de la planta, siendo responsable de su personal y subcontratistas.
Por cada día de atraso imputable a «EL CONTRATISTA» se aplicará una pena del 0.5% sobre el monto de los trabajos no ejecutados conforme al programa, hasta un máximo del 10% del monto del contrato.
A la terminación de los trabajos se levantará acta de entrega‑recepción, previa entrega de planos as‑built, manuales, garantías y cierre documental en la plataforma conforme a la normativa de entregables digitales.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.